СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2.1. Финансирование работ осуществляется за счет бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

2.2. Стоимость работ по контракту составляет: ______________ в т.ч. НДС 18% (в случае, если подрядчик является плательщиком НДС).

2.3. Цена контракта, определённая пунктом 2.2. настоящего контракта, может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема работ предусмотренных контрактом.

3.1. Оплата по «Контракту» за выполненные работы производится «Заказчиком» в течение 30 банковских дней на основании выставленного «Подрядчиком» счета, счета-фактуры (в случае, если подрядчик является плательщиком НДС), подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, товарных накладных.

3.2. «Заказчик» не осуществляет оплату по настоящему «Контракту» «Подрядчику» до устранения всех недостатков, выявленных при приёмке работ.

3.3. Документы на оплату выполненных работ представляются «Заказчику» до 22 числа текущего месяца. Документы, предъявленные после 22 числа, принимаются к финансированию в следующем месяце.

3.4. «Заказчик» не несёт ответственность за несвоевременную оплату по настоящему контракту в соответствии с его условиями, если «Подрядчиком» нарушены сроки предоставления документов, указанные в пункте 3.3. настоящего контракта или предоставлены документы не в полном объёме, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего «Контракта» в течение 10 (десяти) дней с момента заключения «Контракта»

4.2. Срок действия «Контракта»: с момента подписания настоящего «Контракта» и до исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему «Контракту».

4.3. По финансовым обязательствам срок действия «Контракта» до 25 декабря 2016 г.

5.1.1. Выполнить работы по установке и замене существующих дорожных знаков на дорогах общего пользования местного назначения, вблизи образовательных учреждений на территории МО "Кузьмоловское ГП" Всеволожского района Ленинградской области с соблюдением требований, утвержденных норм и правил, согласно утвержденной документацией, в объеме, соответствующем Приложению №1 к настоящему «Контракту», в сроки, предусмотренные пунктом 4.1 «Контракта».

5.1.2. «Подрядчик» гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

5.1.3. Обеспечить сохранность инженерных коммуникаций и безопасность дорожного движения.

5.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды.

5.1.5. При обнаружении «Заказчиком» некачественно выполненных работ «Подрядчик» по его требованию обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в согласованный сторонами срок.

5.1.6. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, немедленно ставит в известность «Заказчика».

5.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.2. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

5.2.3. Оплачивать «Подрядчику» работу, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные «Контрактом».

5.3.1. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение 30 процентов объема работ, предусмотренного настоящим «Контрактом», по согласованию с «Заказчиком». В этом случае «Подрядчик» несет полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.

5.4.1. Требовать информацию у «Подрядчика» о ходе выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего контракта.

5.4.2. Предъявлять «Подрядчику» требования по устранению выявленных недостатков.

6.1. «Заказчик» обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в установленные сроки. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.

6.2. Приемка работ осуществляется после выполнения всех обязательств «Подрядчиком», предусмотренных настоящим контрактом, и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания акта о приемке выполненных работ.

6.3. Приемка выполненных работ осуществляется «Заказчиком» в течение 3 рабочих дней, после поступления уведомления «Подрядчиком» о завершении работ по условиям «Контракта» при отсутствии замечаний.

6.4. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего «Контракта», «Заказчик» незамедлительно уведомляет об этом «Подрядчика», составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его «Подрядчику».

6.5. «Подрядчик» обязан в течение 3 дней, если иной срок не установлен в акте, после получения указанного в п.6.4. акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

7.1. За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего контракта, «Подрядчик» уплачивает неустойку в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.

7.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим «Контрактом» сроков платежей «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» неустойку в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.

7.3. «Заказчик» не несёт ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счёт «Заказчика».

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из «Сторон» обязательств по настоящему «Контракту» виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

7.5. Оплата неустойки не освобождает «Подрядчика» от исполнения предусмотренных данным контрактом обязательств или устранения нарушений.

7.6. «Стороны» освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы, повлекших неисполнение или частичное исполнение обязательств по «Контракту».

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. «Сторона», которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по «Контракту».

9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего «Контракта», будут решаться путём переговоров между «Сторонами».

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.1. Настоящий «Контракт» может быть расторгнут по соглашению сторон.

11.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим «Контрактом», считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.3. Взаимоотношения «Сторон», не урегулированные настоящим «Контрактом», регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства Российской Федерации.

Выполнение работ по установке и замене существующих дорожных знаков на дорогах общего пользования местного назначения, вблизи образовательных учреждений на территории МО "Кузьмоловское ГП" Всеволожского района Ленинградской области

2.1. Целью данной закупки является повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» путем установки дорожных знаков в соответствии с требованиями ГИБДД, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004.

3.1. Источник финансирования: бюджет МО «Кузьмоловское городское поселение».

4.3. По финансовым обязательствам срок действия «Контракта» до 25 декабря 2016 г.

5.1.3. Обеспечить сохранность инженерных коммуникаций и безопасность дорожного движения.

5.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.2. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

5.4.2. Предъявлять «Подрядчику» требования по устранению выявленных недостатков.

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте: